进贤县人民法院李渡法庭新建工程

进贤县国有投资小型工程建设项目发包信息

进建小型发字［2020］1号

企 业 须 知
项目名称 进贤县人民法院李渡法庭新建工程
建设地点 进贤县李渡镇林春大道以南、幸福路以东
工程立项批准文件 进发改行复字[2017]72号 设计单位 江西省建筑设计研究总院
工程总投资 约322.9万元
建筑面积 1690.43㎡/1-3F(计容面积为1170.71㎡） 结构类型及层数 框架结构/三层
工期要求 150日历天 质量要求 合格
计划开工日期 2020年6月1日 计划竣工日期 2020年11月1日
要约价 322.9万元
企业资质等级要求 建筑工程总承包三级（含）以上 注册建造师专业及等级 建筑工程贰级（含）以上
项目公示时间 时间 2020年 5 月15日 地点 进贤县人民政府网 http://www.jinxian.gov.cn/jsgc/index.jhtml
发包人 进贤县人民法院 联系人 黄 阳/15279585397
舒伟华/13870928828
代理机构 德汇工程管理（北京）有限公司 联系人 徐婀娜/13047915633
抽取时间 时间 2020年 5月19 日 14:30
地点 进贤县公共资源交易中心
资金来源 财政资金 资金到位情况 已到位

（一）、工程概况：
1、工程范围
本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容，详见施工图纸及工程量清单。
2、现场施工条件
（1）用地面积：已审批
（2）场地情况：符合施工要求
（3）施工水电：符合施工要求
（4）勘探资料：符合施工要求

（二）参加抽取的企业资格条件：
1、拟参加的企业必须为《进贤县国有投资小型工程建设项目施工承包商诚信库》中的建筑工程类别库中单位。
2、应具有建筑工程总承包三级（含）以上资质。
3、注册建造师专业及等级：建筑工程贰级（含）以上。
4、参与本项目抽取企业须携带本单位法人授权委托书及本人身份证进行签到，在规定抽取时间之前完成签到的企业视为参加本工程项目抽取的企业；抽取细则按政府管理办法：项目业主第一次抽取入围企业。施工承包商诚信库内报名的一级资质及以上企业全部入围；报名的二级资质企业随机抽取该库本级资质的30%取整入围；报名的三级资质企业随机抽取该库本级资质的20%的企业取整入围；（当诚信库内的二级企业家数不能满足取整入围的条件时则全部视为三级企业参与三级企业的抽取，抽取比例为两级库总数的20%取整入围）项目业主第二次在入围企业中随机抽取一家施工承包商。

（三）要约价的解释：
1、计价采用的定额及费用定额为《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（2017）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用及定额（试行）》（2017版）、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》（2006）；
2、信息价采用：《江西省建设工程造价信息》造价管理部门2019年6期造价信息指导价；
3、工程计费标准：
土建按 相应 类标准计取工程费用；
安装按相应类标准计取工程费用；
装修按相应类标准计取工程费用；
园林按相应类标准计取工程费用；
市政按相应类标准计取工程费用。
4、信息价缺项的材料价格：
土建：如有缺项、暂按当地市场价
安装：如有缺项、暂按当地市场价
装饰：如有缺项、暂按当地市场价
园林：如有缺项、暂按当地市场价
市政：如有缺项、暂按当地市场价
5、工程施工要求：模板采用复合模板 ；脚手架采用 综合脚手架 ；垂直运输机械采用 ；混凝土采用 ；混凝土骨料采用 。
（四）合同：
1、工程担保：
实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪；接到中标通知书后3天内提交；
2、工程工期：
发包人要求的施工工期150日历天。
3、工期延误：
赔偿金额详见施工合同元/日历天；赔偿费限额为合同价格的 详见施工合同%；赔偿费限额 详见施工合同 元。
4、实际施工工期提前于合同工期的奖励：
赶工措施费 / ；提前竣工奖 / 。
5、达到优良工程的奖励：
合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。
6、未达到优良等级的罚金：
合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。
7、工程预付款：
合同正式签署后 / 天内，向承包人预付合同价款 / ％工程预付款。
8、预付款抵扣工程款时间：
当工程款付至 / 时，预付款开始抵扣工程款。
9、工程款的支付：
详见施工合同。

其它需要说明的事项：
1. 建造师及八大员必须在岗在位，拟承包单位建造师、八大员须持有效岗位证书及本人身份证原件和复印件到进贤县招标办打卡押证，并由法人签订中标承诺及涉黑涉恶表；
2.本项目招标代理费、开标所涉及到的相关费用等由承包单位支付。

发包单位

法定代表人
（章）

监督机构备案情况
备案受理人：

负责人：
（章）